Условия поставки и порядок расчетов
- Оплата Заказчиком поставляемых товаров производится путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Поставщика, в размере 100%.Публичная оферта
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику мебель по наименованию, количеству и ценам, согласно перечню товаров, а Заказчик принять и оплатить товар в установленный настоящий офертой срок.2.3. Поставщик обязуется осуществить поставку мебели Заказчику в упаковке, предусмотренной для товара данного вида и обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
2.4. Заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить качество и количество. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется при получении мебели и оформляется актом приемки-передачи или накладной.
2.5. Сборка мебели не входит в стоимость поставки.
3. Качество товара.
3.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ для данной группы товаров. Товар сертифицирован.3.2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в течение 30-ти рабочих дней с момента оповещения его Заказчиком о наличии брака. При обнаружении производственного дефекта Заказчик согласно правилам составления рекламации Поставщика уведомляет Поставщика, а Поставщик обязан устранить дефект в течение 30 рабочих дней.
3.3. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем на 1 год.
4. Права и обязанности Сторон
4.2. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.4.3.1. Принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящей оферты ;
4.3.2. Оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящей офертой.
4.3.3. Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров, поставляемых (передаваемых) ему по настоящей оферты.
4.3.4. В случае нарушения Заказчиком установленных настоящей оферты сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.
4.3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящей офертой, Заказчик вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки, от стоимости не отгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.
4.3.6. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий оферты и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ.
4.3.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей оферты, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.
5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение обязательств по настоящей оферты, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, не поставка железнодорожного или автотранспорта, забастовок, запретных действий Правительства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. При этом сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна предупредить другую сторону в течение 3-х календарных дней по телефону, или письменно по почте с уведомлением.6. Срок действия оферты.
6.1. оферта вступает в силу с момента ее подписания сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по данной оферте.7. Особые условия
7.1. Подпись Заказчика или его представителя в универсальном передаточном документе либо товарной накладной означает согласие Заказчика с комплектностью и надлежащим качеством товара. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику в момент передачи товара со склада Поставщика Заказчику или транспортного агента.7.2. В соответствии со Статьей 476 ГК РФ Поставщик отвечает за некачественный товар, если Заказчик докажет, что недостатки изделия возникли до его передачи или по причинам, возникшим до этого момента.
7.3. Гарантия не распространяется на товары с механическими повреждениями, дефектами, которые возникли в результате монтажа, умышленного повреждения или нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода за товаром, на конструктивно измененный каким-либо образом товар, при обнаружении следов врезки фурнитуры или монтажа.
7.4. Спорные вопросы, касающиеся обнаружения скрытых недостатков, решаются независимой экспертизой. Экспертиза оплачивается Поставщиком - в случае установления вины Поставщика, или Заказчиком - в случае установления вины Заказчика.
7.5. Возврат товара на склад Поставщика Заказчик осуществляет своими силами и за свой счет. Любой товар, произведенный на заказ (нетиповой), возврату и обмену не подлежит.
7.6. Ответственность Поставщика ни в каких случаях не превышает цены бракованного изделия. Поставщик не возмещает Заказчику убытки, неустойки и штрафы за ненадлежащее качество товара.
7.7. Оферта действует до полного исполнения обязательств по нему всех Сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим Счетом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. После оплаты Счета все предварительные договоренности по нему, переписки и соглашения теряют юридическую силу. Все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 дней.
7.8. Поставщик не несет ответственности за поставленную мебель по замерам предоставленным Заказчиком.
7.9. После уведомление Заказчика о поступлении товара на склад, срок бесплатного хранения -5 календарных дней, далее 0,5% от стоимости заказа/день.
7.10. Проданный товар возврату и обмену не подлежит - Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2015) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование Заказчика о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации", 7.11 Заказчик обязуется соблюдать правила эксплуатации мебели приложенные к договору. 8. Порядок изменения и расторжения договора 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.
8.2. При исполнении оферты не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.3. Досрочное расторжение Оферты может иметь место по соглашению сторон.
8.4. В случае расторжения оферты в одностороннем порядке Заказчиком, Поставщик вправе удержать неустойку в размере 20% от стоимости заказа. А также расходы связанные с транспортировкой товара до регионального склада в г. Владимир, и возврат его на Центральный склад производителя.
8.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке Поставщиком может иметь место в случай невозможности поставки мебели из за остановки производства поставляемой модели мебели, в этом случай Постановщик возвращает полученные им средства Заказчику.
Описание процесса передачи данных
SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет -платежей Verified By Visa или
MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256- битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
- Поставка осуществляется Поставщиком Заказчику в течение 30 рабочих дней со дня поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Поставщика.
Оплата заказа означает согласие Заказчика с условиям оферты
1. Предмет Оферты.
2. Порядок расчета и сроки поставки товара.
2.1. Оплата Заказчиком поставляемых товаров производится путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Поставщика, в размере 100%.
2.2. Поставка осуществляется Поставщиком Заказчику после 100% оплаты в течение 30 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6 Доставка мебели не входит в стоимость поставки.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Заказчик обязан:
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования